DASD ist ein kostenloser Publikumsservice von
OLG Brandenburg zur Wirksamkeit einer Vertragsstrafenklausel in einem vorgedruckten Vergabeverhandlungsprotokoll, welches ausfüllungsbedürftige Leerräume enthält, die handschriftlich ausgefüllt sind und nach dem die Höhe der Vertragsstrafe „ … maximal insgesamt 5 % …“ der Nettoauftragssumme beträgt; zu den Voraussetzungen, unter denen der Anspruch des Auftraggebers auf Vertragsstrafe wegen Verzugs entfallen kann:
1. Ein vom Aufraggeber vorgedruckt zur Verfügung gestelltes Vergabeverhandlungsprotokoll, in dem für die spätere Ausfüllung vorgesehene Leerräume enthalten sind und die von einer Vertragspartei später ausgefüllt wurden, stellt nicht ohne Weiteres Allgemeine Geschäftsbedingungen dar. In dem Zusammenhang versagt das OLG Brandenburg dem beklagten Unternehmer die Berufung auf den Beweis des ersten Anscheins für das Vorliegen von AGB, der nach der Rechtsprechung des BGH zur Anwendung kommt, wenn ein gedruckter oder sonst vervielfältigter Text des anderen Vertragsteils verwandt worden ist (BGH – Urt. vom 27.11.2003 – VII ZR 53/03) oder wenn sich aus der Fassung der Klausel die Absicht einer mehrfachen Verwendung ergibt. Denn nach Auffassung des OLG ist das Vergabeprotokoll als Vordruck für einen wesentlichen Teil der Gegenstände der Vergabeverhandlung vervielfältigt, teilweise enthält es jedoch Leerräume, die von den Parteien jeweils im Einzelfall – beispielsweise hinsichtlich des Verhandlungsergebnisses – noch auszufüllen sind.
2. Das OLG geht aber auch für den Fall, dass die vom beklagten Auftragnehmer beanstandete vertragliche Regelung inhaltlich als AGB anzusehen wäre, von einer auch in AGB wirksamen Vertragsstrafenvereinbarung aus. Die Formulierung „… maximal insgesamt 5 % der Nettoauftragssumme …“ sei, auch wenn die Verwirkung von Vertragsstrafen für mehrere Termine / Vertragsfristen in Betracht zu ziehen sei, dahin auszulegen, dass die Vertragsstrafen für mehrere Termine insgesamt auf einen Maximalbetrag in Höhe von 5 % der Nettoauftragssumme beschränkt sei. Der Wortlaut der Klausel sei insoweit nicht mehrdeutig.
Die Vertragsstrafenregelung sei im Rahmen eines Bauvorhabens der vorliegenden Größenordnung auch inhaltlich nicht ungewöhnlich, selbst bei kleineren Bauvorhaben sei es nicht unüblich, dass sich der Bauherr eine Vertragsstrafe für die verzögerte Herstellung versprechen lasse. Dies gilt auch für ein Protokoll über die Vergabeverhandlung, in dem die Regelung deutlich erkennbar aufgeführt ist.
3. Alsdann stellt das OLG Brandenburg klar, dass der Vertragsstrafenanspruch wegen Überschreitung der maßgeblichen Termine unter dem Gesichtspunkt mangelnden Verschuldens des Auftragnehmers nur dann entfallen könne, wenn der Auftragnehmer darlegen und beweisen kann, dass er die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Dafür sei die Darlegung des Auftragnehmers erforderlich, dass und in welchem Zeitraum er an der Erbringung seiner Leistungen gehindert war, wofür Beginn und Ende der Leistungs-verhinderung vorgetragen werden müssen.
Die gegen dieses Urteil erhobene Nichtzulassungsbeschwerde wurde vom BGH am 29.04.2013 zurückgewiesen.
[OLG Brandenburg Urt. v. 18.01.2012 – Az. 13 U 116/09 – rechtskräftig]
RA Lothar Lachner
27. Juni 2023 Baurecht, Planungsrecht
VgV-Änderung: Bundesrat macht Weg für Änderung der VgV frei. In Kürze müssen tausende Planungsaufträge mehr EU-weit ausgeschrieben werden. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 16.06.2023 mehrheitlich der „Verordnung der Anpassung des Vergaberechts an die Einführung neuer elektronischer Standardformulare („
24. April 2013 Baurecht
Der Abbruch einer Stützmauer an der Grenze zu einem Nachbargrundstück, der dazu führt, dass das angrenzende Grundstück seinen Halt verliert, verstößt als solcher nicht gegen § 909 BGB. Der Abbruch einer Stützmauer kann nicht mit einer „Vertiefung“ im Sinne von § 909 BGB gleichgesetzt werden. 2. Auch das sog. nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis
15. Mai 2013 Baurecht
In einem Urteil vom 15. November 2012 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Lösungsklauseln in Verträgen über die fortlaufende Lieferung von Waren oder Energie unwirksam sind, wenn sie an den Insolvenzantrag oder die Insolvenzeröffnung anknüpfen. In dem entschiedenen Fall ging es um einen Energieliefervertrag, der unter der auflösenden Beding
28. Juni 2013 Baurecht
Achtung Subunternehmer: Hat der Auftraggeber an den Hauptauftragnehmer gezahlt, muss dieser auch an den Nachunternehmer Zahlung leisten. In seiner Entscheidung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf darauf hingewiesen, dass § 641 Abs. 2 BGB, der die sogenannte Durchgriffsfälligkeit regelt, nicht voraussetzt, dass zwischen den Arbeiten des Nachunterneh
03. November 2013 Baurecht, Immobilienrecht, Wohnungseigentumsrecht
Wem gehören die Wohnungseingangstüren zur Eigentumswohnung – dem Wohnungseigentümer oder der Eigentümergemeinschaft? Mit dieser seit langem streitigen Frage hat sich der Bundesgerichtshof befasst. Danach gilt: 1. Wohnungseingangstüren in einer Wohnungseigentümergemeinschaft stehen im gemeinschaftlichen Eigentum der Wohnungseigentümer, sie sind kein S
03. November 2013 Baurecht, Werkvertragsrecht
1. § 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzarbG enthält das Verbot des Abschlusses eines Werk-/Bauvertrags, der Regelungen enthält, die der Steuerverkürzung dienen. Ein Verstoß gegen dieses Verbot führt zur Nichtigkeit des Vertrages gem. § 134 BGB, wenn der Unternehmer vorsätzlich gegen das Verbot verstößt und der Auftraggeber den Verstoß des Unternehmers kennt un
Das Rechtslexikon erläutert Ihnen allgemeine juristische Fachbegriffe und aus verschiedenen Rechtsgebieten.
Die Düsseldorfer Tabelle enthält Leitlinien zur Berechnung des Unterhalts, insbesondere dem Kindesunterhalt.
Die Kindergeldtabelle zeigt Ihnen die monatlichen Ansprüche auf Auszahlung an die Kindergeldberechtigten.
Die Basiszinstabelle zeigt Ihnen den jeweils aktuellen Basiszinssatz seit 1970 in tabellarischer oder grafischer Ansicht.
Die Bußgeldtabelle zeigt einen Auszug auf dem aktuellen Bußgeldkatalog. Sie nennt die jeweilige Bußgeldhöhe, Punkte und Fahrverbote für Verkehrsordnungswidrigkeiten.
Mit der DASD Pfändungstabelle können Sie die Netto-Auszahlung nach Monat, Woche und Tag berechnen. Die Pfändungstabellen seit 2002 stehen zur Verfügung.
Um Ihr Kostenrisiko zu berechnen, steht Ihnen ein Prozesskostenrechner sowie eine Quotentafel, unentbehrlich insbesondere bei Vergleichen, zur Verfügung.
Mit dem Mehrwertsteuer-Rechner können Steuerbeträge schnell ermittelt werden.
In Vorbereitung
Zu zahlende Raten können nach Ratenhöhe und Laufzeit unter Berücksichtigung etwaiger Zinsen ermittelt werden.
Hier können Sie die Gebührentabelle für Rechtsanwälte nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) einsehen.
Hier stehen Ihnen verschiedene Zinsrechner zur Berechnung von Zinsen für bestimmte Zeiträume zur Verfügung.